（1）发包人或承包人提出的工程变更，应提交总监理工程师，由总监理工程师组织专业监理工程师审查。审查同意后，应由发包人转交原设计单位编制设计变更文件。当工程变更涉及安全。环保、规划等内容时，应按规定经有关部门批准和审定。 在工程变更的处理中，总监工程师在工程变更的质量、费用和工期方面取得发包人的授权，可按施工合同规定与承包人进行协商，协商一致，总监工程师将协商结果向发包人通报，并由发包人在变更文件上签字认可；总监工程师未经发包人授权，应协助发包人与承包人就工程变更的质量、费用和工期进行协商并取得一致；若双方未能就工程变更的费用等方面达成协议，可由监理方提出一个暂定的价格，作为临时支付工程进度款的依据，工程最终结算时应以承发包双方达成的协议为准。（2）索赔是在工程承包合同履行过程中，根据法律、合同规定及惯例，当事人一方由于另一方未履行合同所规定的义务而遭受损失时，向另一方当事人提出给予赔偿或补偿要求的行为。业主向承包商提出的、由于承包商违约而导致业主损失的补偿要求,称为“反索赔”其一，索赔是双向的，不仅承包人可以向发包人索赔，发包人同样也可以向承包人索赔。其次，只有实际发生了经济损失或权利损害，一方才能向对方索赔。再次，索赔是一种未经对方确认的单方行为，其对对方尚未形成约束力，这种索赔要求能否得到最终实现，必须要通过确认（如双方协商、调解、仲裁或诉讼）后才能定夺。（3）1．提交索赔意向书：索赔事件发生后，及时在合同规定的时限内向监理工程师提出索赔意向书。意向书应根据合同要求抄送、抄报相关单位。2．同期记录资料：索赔意向书提交后，应从索赔事件起算日至索赔事件结束日止，认真做好同期记录，并取得监理工程师和建设单位现场代表的签字认可。索赔事件造成现场损失时，还应做好现场照片、录像资料的整理记录，并附上相应的说明和注释，作为费用索赔的参考。同期记录资料应包括：事件发生时及过程中现场实际状况；导致现场人员、设备的闲置清单；工期的延误；工程的损害程度；导致工程费用增加的项目等。3．详细情况报告：对于影响较大、时间较长的索赔事件，在处理过程中承包人应向监理工程师提交索赔事件的阶段性详细情况报告，说明索赔事件目前的损失程度及费用索赔的依据。4．最终索赔报告：当索赔事件所造成的影响结束后，施工企业应在合同规定的时间内向监理工程师提交最终索赔详细情况报告，并同时抄送、抄报相关单位。承包人向发包人的索赔应在索赔事件发生后，持证明索赔事件发生的有效证据和依据正当的索赔理由，按合同约定的时间向发包人递交索赔通知。A.承包人应在确认引起索赔事件发生后28天内向发包人发出索赔通知，否则发包人无权获得追加付款，竣工时间不得延长B.在承包人确认引起索赔事件后的42天内，承包人应向发包人递交一份详细的索赔报告，包括索赔的依据、要求追加付款的全部资料；引起索赔事件具有连续影响，承包人应按月递交进一步的中间索赔报告；承包人应在索赔时候产生的影响结束后28天内，递交一份最终索赔报告。C.发包人收到索赔报告后28天内，应作出回应，表示批准或不批准并附具体意见D.发包人在收到最终索赔报告后的28天内，未向承包人做出答复，视为该项索赔报告已经认可（4）A.风险引起的索赔一般包括合同风险、政治风险、经济风险,如物价暴涨、自然条件的变化、施工现场条件复杂、各种法律法规的变化、涉外项目的货币汇兑风险等等。B.施工条件变化引起的索赔工程在施工过程中,不可避免地出现新的变化,尤其是设计变更C.工程量变化太大引起的索赔实际施工时,完成的工程量往往与设计工程量有出入,第四版FIDIC52. 3 条款明确规定,当合同价变更增减超过15%时,允许对有效合同价进行调整,引起合同价变化的原因就是工程量的变化,主要引起的索赔有以下几方面:第一、是承包商施工设备失调造成的损失,由于承包商在投标时,根据招标文件和合同文件所述的工程量和施工要求,制定施工方案,确定应配备的施工设备的数量、种类、型号并据此组织订货,运输进场,而工程量的大量增加,势必要求增加新的施工机械,或增加原有机械的数量,引起承包商计划外的投资,扩大了工程的计划成本。如果工程量大量削减,则引起原有设备的窝工或弃置不用,导致承包商的亏损,同时,工程量的变化,还使承包商已准备好的建筑材料数量变化,引起索赔。第二,由于工程量变化引起原定工期的变化,从而引起工期延长或赶工,引起索赔。D.工期延长和延误引起的索赔工期延长和延误的索赔,通常包括两个方面:一是承包商要求延长工期,二是承包商要求偿付由于非承包商的原因导致工程延误而引起的损失。工程施工中,由于天气、水文、地质等因素影响,都将造成工程的工期延长或延误。E.加速施工引起的索赔F.其它原因引起的索赔业主违约未按规定及时提供施工场地,不按时交付施工图纸、设备和支付工程款,导致承包商施工队伍未能及时进场施工,或承包商资金周转困难,影响工程进度,引起索赔。承包施工中的反索赔，对承包商履约中的违约责任进行索赔。根据《建设工程施工合同》规定，因承包方原因不能按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工，或因承包方原因工程质量达不到协议书约定的质量标准，或因承包方不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。承包方均应承担违约责任，赔偿因其违约给发包方造成的损失。（5）A．按月结算与支付：即实行按月支付进度款，竣工后清算的办法；B．分段结算与支付：即当年开工、当年不能竣工的工程按照工程形象进度，划分不同阶段支付工程进度款；C．双方约定的其他结算方式（6）（3500*0.6/306）*60=350（7）A合同中已有适用的综合单价，按合同中已有的综合单价确定B合同中有类似的综合单价，参照类似的综合单价确定C合同中没有适用或类似的综合单价，由承包人提出综合单价，经发包人确认后执行(8)在投资控制中，把投资的实际值与计划值的差异叫做投资偏差，即：投资偏差=已完工程实际投资-已完工程计划投资结果为正，表示投资超支;结果为负，表示投资节约。但是，必须特别指出，进度偏差对投资偏差分析的结果有重要影响，如果不加考虑就不能正确反映投资偏差的实际情况。如，某一阶段的投资超支，可能是由于进度超前导致的，也可能由于物价上涨导致。所以，必须引入进度偏差的概念。进度偏差l=已完工程实际时间一已完工程计划时间为了与投资偏差联系起来，进度偏差也可表示为：进度偏差2=拟完工程计划投资-已完工程计划投资所谓拟完工程计划投资，是指根据进度计划安排在某一确定时间内所应完成的工程内容的计划投资。即：拟完工程计划投资=拟完工程量(计划工程量)×计划单价进度偏差为正值，表示工期拖延;结果为负值表示工期提前。 (9)进度偏差的公式是在《建设工程投资控制》书中的P182页上。进度偏差1＝已完工程实际时间－已完工程计划时间，是以时间来衡量实际工程建设时间同计划之间存在偏差，其偏差用时间衡量。而进度偏差2＝拟完工程计划投资－已完工程计划投资，是用费用来衡量进度的偏差。两个公式的计算结果不同，但表示的都是进度偏差。比如计划一个月安装铝合金窗300扇，每扇2000元。如果进度延迟了1个月，用时间表示就是偏差了1个月，用费用表示就是偏差了60万投资。尽管结果不同，但表示的意义相同。赢值法、S曲线表示的图形和投资偏差是一回事情。赢值法、S曲线图形中有两根曲线，一根为已完工程实际投资，另一根为已完工程计划投资，两根曲线之间的垂直距离就是投资偏差。这跟用公式来计算投资偏差的结果是一样的。
（5）我国现行工程价款的结算方式有哪些？ 按月结算、竣工后一次结算、分段结算和其他等4种形式
找资料

某装饰工程人工费 40 万元，材料费 100 万元，机械费 10 万元，管理和利润 20 万元，专业措 施项目费 20 万元，安全文明施工费费率 1.7%，社会保障费费率 2.2%，税金费率 3.45%。按照所 给费率及有关计价程序计算该工程的总工程造价。(保留两位小数)

二、判断题（一）造价基础知识1、措施项目费是为完成工程项目施工，发生于该工程施工前和施工过程中技术、生活、安全等方面所需要的非工程实体项目费。（√）见建设工程工程量清单计价规范 GB50500-20132、在安装工程造价中，管理费和利润均以人工费为计算基础。（×）管理费和利润均以人工费及机械费为计算基础3、消耗量定额反应的是社会先进生产和管理水平。（×）消耗量定额反映的是社会平均生产和管理水平，企业定额反映的是各企业内部的平均生产和管理水平。4、按清单计算规则计算电气配线项目时，其长度=（图示尺寸+预留长度）×根数（×）清单计量不计算预留长度。5、定额，就是在正常合理的施工条件下，完成单位合格产品所消耗的人工、材料、机械台班和资金的数量标准。（×）定额，就是在正常合理的施工条件下，完成质量合格单位合格产品所消耗的人工、材料、机械台班和资金的数量标准。6、在定额计价表内未注明单价的材料均为主材，定额基价中不包括其价格，应根据“（）”内所列的消耗量，按相应的材料市场价格计算。（×）按相应的材料市场价格计算。见定额说明7、综合单价应采用地方定额或企业定额组价。（√）（二）给排水及消防工程计量与计价1、室内给水管道支架的制作安装应按支架形式和管道公称直径分定额子目。（×）综合按重量计算。2、室内铸铁、塑料给排水及雨水管道均包括管卡、检查口、透气帽、雨水斗、伸缩节、H型管、消能装置、止水环的安装，但透气帽、H型管道、消能装置、止水环的价格应另行计算。（√）见定额说明3、承插塑料排水管安装的定额子目中已包括“综合管件”安装内容，所以其工程量不需计算。（√）4、管道安装定额子目中，室内外给水、雨水铸铁管包括接头零件所需的人工费，但接头零件的价格应另计。（√）应该是对的。深圳定额说明：各种管道安装（除铜管、给水铸铁管及预应力钢筋砼给水管）均已包括接头零件的安装，其用量是综合测算取定的。铜管、给水铸铁管及预应力钢筋砼给水管管件应按实另计管件材料。各种材质接头零件的含量表见附录一。5、管道支架需要除锈刷漆时，其工程量已包含在管道除锈刷漆项目中，不需另行计算。（×）定额说明：室内给水管道安装均不包括管道支吊架制作安装，其管道支吊架制作安装另执行相应子目；室内排水管道安装均已包括管道支吊架制作安装，其支吊架除锈、刷油应另执行相应子目。6、管道附件制作安装中，阀门安装工程量，按阀门不同连接方式（螺纹、法兰）以及公称直径，以“个”为计量单位。（√）7、管道安装定额计算规则中，应按管道中心线长度以“m”计算，不扣除管件及附件所占长度。（×）定额说明：各种管道安装,均按设计管道中心线长度以“m”计算，不扣除各种阀门、管件及井室所占长度。8、卫生器具安装定额中已包含卫生器具连接给排水干管的长度，在任何情况下都不需要另行计算。（×）（三）电气工程计量与计·价1、电气配管长度计算应计算管道进入配电箱的预留长度。（√）定额说明：管道工程量计算不扣除中间接线盒所占的长度，接至箱、柜、盘、台的管计至引入边加0.1m，接至接线盒的管计至中心。2、电气过路盒与灯头盒应分别列项计算。（√）3、照明配线长度计算中，导线进入接线盒、开关盒、插座盒等的预留长度为0.2m。（×）定额说明：导线附加长度按下表：（灯具、开关、插座的接线附加长度已含于相应安装子目，不单独计算）4、灯具定额只有安装费用，其主材价值应按市场价格计入未计价材料。（×）应该还有辅材5、照明配电箱与动力配电箱合用时，应按动力配电箱套定额。（×）6、导线截面大于6mm2时，应执行动力配线定额项目。（√）（四）通风空调工程计量与计价1、柔性软风管安装，以图示管道中心线长度以“m”为计量单位。（√）定额说明：柔性软风管安装按图示中心线长度，以“m”计算。2、软管接口安装，不分规格形式，以“个”为计量单位。（×）定额说明：柔性接口及伸缩节制作与安装按图示尺寸，以“m2”计算。3、通风管道制作安装中，风管的支吊架不分规格尺寸，应按“kg”列项计算。（×）已包含支架。4、镀锌薄钢板风管表面不刷油防腐时，其支吊架、法兰、加固框刷油防腐工程量按定额未计价中的型钢消耗量除以1.04作为刷油防腐工程量。（×）定额说明：设计要求风管不刷油（如镀锌薄钢板风管）而风管的法兰、加固框、吊托支架要求刷油者，其刷油工程量为风管制作工程量的20%。5、离心式风机及其电动机不是直联式安装时，应分别计算“离心式风机安装”和“电动机安装”两个项目。（×）离心式风机安装已包含电动机安装人工。6、整体式空调机组安装，空调按不同重量和安装方式以“台”为计量单位；分段组装式空调器按重量以“kg”为计量单位。（×）都以“台”为计量单位。7、薄钢板风管刷油按其工程量执行相应项目，不分单、双面刷油，均按风管工程量乘以系数1.2。（×）定额说明：薄钢板风管刷油按其工程量执行相应项目，仅外（或内）面刷油者，定额乘以系数1.2，内外均刷油者，定额乘以系数1.1（其法兰加固框、吊托支架已包括在此系数内）。 时间匆忙，难免会有错漏，请核对。
（一）造价基础知识 1、措施项目费是为完成工程项目施工，发生于该工程施工前和施工过程中技术、生活、安全等方面所需要的非工程实体项目费。（ √ ）_________________________________________2、在安装工程造价中，管理费和利润均以人工费为计算基础。（√）实际上有以人工为基数的，也有以人机为基数的，要看所属省份的要求。_________________________________________3、消耗量定额反应的是社会先进生产和管理水平。（ × ）消耗量定额反映的是社会平均生产和管理水平_________________________________________4、按清单计算规则计算电气配线项目时，其长度=（图示尺寸+预留长度）×根数 （√）2008清单中对电气配线的计算规则描述为：以单线延长米计算。 2013清单中对配线的计算规则描述为：以单线延长米计算（含预留）。_________________________________________5、定额，就是在正常合理的施工条件下，完成单位合格产品所消耗的人工、材料、机械台班和资金的数量标准。（√）严格的说，这是“施工定额”的定义_________________________________________6、在定额计价表内未注明单价的材料均为主材，定额基价中不包括其价格，应根据“（）”内所列的消耗量，按相应的材料市场价格计算。（√）_________________________________________7、综合单价应采用地方定额或企业定额组价。（√）_________________________________________ （二）给排水及消防工程计量与计价1、室内给水管道支架的制作安装应按支架形式和管道公称直径分定额子目。（×）DN32以上钢管支架的制作及安装，按支架型钢的重量“kg”为单位计算，执行定额相应子目。型钢为未计价材。_________________________________________ 没时间做了

机械纯工作一小时正常生产循环次数=3600/（50+180+40+20）=12.41次/台时 机械纯工作1小时正常生产率=次数X一次循环生产的产品数量=12.41X0.4=4.96m3/台时 产量定额=生产率X工作班延续时间X机械利用系数=4.96X8X0.9=35.71m3/台班
8*60*60/（50+180+40+20）*0.9*（400/1000）=35.75m3/台班

2009年全国造价工程师执业资格考试考点答疑与例题精解（案例分析分册）出版社：华中科技大学出版社作 者:王双增定 价： 59.80元状 态: 有货摘 要:2009年全国造价工程师执业资格考试考点答疑与例题精解—基础课程（土建分册）出版社：华中科技大学出版社作 者: 王清祥定 价： 49.00元状 态: 有货摘 要:2010年全国造价工程师执业资格考试培训教材——考试大纲出版社：中国计划出版社作 者: 全国造价工程师职业资格考试培训教材编审委员会定 价： 5.00元状 态: 有货摘 要:本教材是09年造价工程师考试的考纲对考试内容进行调整：根据造价工程师执业资格考试加强技能的要求，减少2010年全国造价工程师执业资格考试培训教材——工程造价计价与控制出版社：中国计划出版社作 者: 全国造价工程师职业资格考试培训教材编审委员会定 价： 50.00元状 态: 有货摘 要:09年造价工程师指定教材，适合于参加09年考试的考生。本书根据09年新版大纲的要求保持了原2010年全国造价工程师执业资格考试培训教材——建设工程技术与计量（安装工程部分）出版社：中国计划出版社作 者: 全国造价工程师职业资格考试培训教材编审委员会定 价： 58.00元状 态: 有货摘 要: 09年造价工程考试用书国家指定教材，适合于参加09年造价工程师考试的考生。根据考试大纲的2010年全国造价工程师执业资格考试培训教材—工程造价管理基础理论与相关法规出版社：中国计划出版社作 者: 全国造价工程师职业资格考试培训教材编审委员会定 价： 42.00元状 态: 有货摘 要: 根据新版考试大纲的要求，重新修订的09年新版教材。全书共分为五章详细介绍了09年考试的重点内容及重2010全国造价工程师执业资格考试培训教材——工程造价案例分析出版社：中国城市出版社作 者: 全国造价工程师职业资格考试培训教材编审委员会定 价： 33.00元状 态: 有货摘 要:根据09年新版大纲的要求，重新编写的《工程造价案例分析》09版教材。全书共分为6章：建设项目财务评价2010全国造价工程师考试应试指南 土建类一套4本出版社：中国计划出版社作 者：尹贻林开 本：16 版次：1 次 日期： 2010年04月定价：￥155元书名：2013全国造价工程师考试 工程造价案例分析 四周通关出版社:机械工业出版社出版日期：2013-05开本: 16ISBN: 978-7-111-42219-8定价：￥24.00 书序　　第一章 建设项目财务评价 1　　知识框架 1　　考点汇集 1　　考点1 建设项目投资构成 1　　考点2 建设项目投资估算方法 2　　考点3 建设项目财务评价 5　　考点4 不确定性分析 8　　真题实战 10　　预测试题 17　　第二章 工程设计、施工方案技术　　经济分析 31　　知识框架 31　　考点汇集 31　　考点1 综合评价法 31　　考点2 价值工程法 31　　考点3 费用分析比较法 35　　考点4 网络计划法 35　　真题实战 43　　预测试题 49　　第三章 建设工程计量与计价 59　　知识框架 59　　考点汇集 59　　考点1 定额编制基本原理 59　　考点2 工程计量与清单计价 62　　考点3 建设工程概算与预算 66　　考点4 进口设备价格 66　　真题实战 68　　预测试题 74　　第四章 建设工程施工招标投标 103　　知识框架 103　　考点汇集 103　　考点1 招投标方式、程序与相关规定 103　　考点2 投标策略与决策 104　　考点3 评标与定标 105　　真题实战 106　　预测试题 112　　第五章 建设工程合同管理与索赔 117　　知识框架 117　　考点汇集 117　　考点1 工程合同管理 117　　考点2 工程索赔 119　　真题实战 122　　预测试题 130　　第六章 工程价款结算与竣工决算 135　　知识框架 135　　考点汇集 135　　考点1 工程价款结算 135　　考点2 竣工决算 138　　考点3 资金使用计划与投资偏差分析 139　　真题实战 142　　预测试题 149　　工程造价案例分析模拟题 155　　工程造价案例分析模拟题参考答案 1652013年全国造价工程师执业考试教材 建设工程公共课+土木建筑工程专业+大纲作者:全国造价工程师执业资格考试教材编审委员会出版社:中国计划出版社副标题:全国造价工程师执业资格考试培训教材原作名:建设工程计价（2013年版）出版年:2013-1页数:320定价:49.00元装帧:平装2014年造价工程师考试过关必做习题集系列：2014年造价工程师《建设工程造价管理》过关必做1500题2014年造价工程师《建设工程计价》过关必做1000题2014年造价工程师《建设工程造价案例分析》过关必做习题集2014年造价工程师《建设工程技术与计量（安装工程）》过关必做1500题
目前正在备考一级造价工程师，用的电子版教材，在——皮特收集者——里面下的，还有去年的案例分析等。 点击下载链接:https://pan.baidu.com/s/1hJ5OQVeQBZFoPaRli3ZY1w提取码: 4n6x